關于工程退場清算的問題，工程中途退場清算標準：施工完畢且驗收合格的按照合同約定價款或者按照實際結算，價款差額不予支付；施工完畢驗收不合格但經修復合格的按照上述辦法結算，經修復驗收不合格不予支付；尚未施工完畢中途退場的應當停止施工，視已經完成
工程中途退場清算標準：施工完畢且驗收合格的按照合同約定價款或者按照實際結算，價款差額不予支付；施工完畢驗收不合格但經修復合格的按照上述辦法結算，經修復驗收不合格不予支付；尚未施工完畢中途退場的應當停止施工，視已經完成的工程量是否合格依據上述辦法結算。
一、工程驗收單是否包含工程量
對工程施工量有爭議的，工程驗收單是證明工程量的憑證之一，除了工程驗收單，還應當提供其他簽證文件證明工程量發生。
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》
第十九條當事人對建設工程的計價標準或者計價方法有約定的，按照約定結算工程價款。
因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化，當事人對該部分工程價款不能協商一致的，可以參照簽訂建設工程施工合同時當地建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算工程價款。
建設工程施工合同有效，但建設工程經竣工驗收不合格的，依照民法典第五百七十七條規定處理。
第二十條當事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。承包人能夠證明發包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發生的，可以按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量。
二、質量不合格的工程款會被拒絕嗎
工程質量不合格，工程款不可以拒絕給付，只有當工程質量不合格且無法修復時，才能不支付工程款。建設工程竣工后，發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收，驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款。
三、建設工程合同發包人有哪些權利義務
(1)按照合同約定做好施工前準備工作，提供原材料、設備、場地、資金和技術資料。發包人未按照約定的時間和要求提供的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工的損失。
(2)與承包人相互配合，保證工程建設順利進行。因發包人原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當及時采取彌補措施以減少損失，并賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等實際損失和費用。
(3)組織工程驗收。隱蔽工程在隱蔽以前，發包人接到通知后應對及時檢查，沒有及時檢查造成工期拖延的，承包人可以順延工期，并有權要求賠償停工、窩工的損失。建設工程竣工后，發包人應當根據施工圖紙、施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。建設工程竣工經驗收合格后，方可交付使用；未經驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。
(4)接受建設工程并且按照約定支付工程價款。建筑工程完成并經驗收合格，發包人應當及時接受并支付工程價款。未支付價款的，經催告后在合理期限內仍未支付的，承包人可以根據《民法典》286條行使優先權，以工程折價或者拍賣的價款優先受償。
工程中途退場清算標準：施工完畢且驗收合格的按照合同約定價款或者按照實際結算，價款差額不予支付；施工完畢驗收不合格但經修復合格的按照上述辦法結算，經修復驗收不合格不予支付；尚未施工完畢中途退場的應當停止施工，視已經完成的工程量是否合格依據上述辦法結算。
一、哪些情形下承包人可以停緩建
1、發包人變更工程量;
2、發包人的設計文件等技術資料有錯誤或者發包人變更設計文件;
3、發包人未能按照約定及時提供建設材料、設備或者工程進度款;
4、發包人未能進行中間工程和隱蔽工程條件的驗收并辦理有關交工手續;
5、發包人不能按照合同的約定保障建設工作所需的工作條件致使工作無法正常進行的。
二、臨時建筑審批手續：
1、已經辦理該建筑工程用地批準手續；
2、在城市規劃區的建筑工程，已經取得規劃許可證；
3、需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求；
4、已經確定建筑施工企業；
5、有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料。
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第八百零六條 承包人將建設工程轉包、違法分包的，發包人可以解除合同。發包人提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準或者不履行協助義務，致使承包人無法施工，經催告后在合理期限內仍未履行相應義務的，承包人可以解除合同。合同解除后，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款；已經完成的建設工程質量不合格的，參照本法第七百九十三條的規定處理。
一、工程中途退場清算標準是什么
1、施工完畢且驗收合格的按照合同約定價款或者按照實際結算，價款差額不予支付；施工完畢驗收不合格但經修復合格的按照上述辦法結算，經修復驗收不合格不予支付；尚未施工完畢中途退場的應當停止施工，視已經完成的工程量是否合格依據上述辦法結算。
2、法律依據：《中華人民共和國民法典》第八百零六條
承包人將建設工程轉包、違法分包的，發包人可以解除合同。發包人提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準或者不履行協助義務，致使承包人無法施工，經催告后在合理期限內仍未履行相應義務的，承包人可以解除合同。合同解除后，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款；已經完成的建設工程質量不合格的，參照本法第七百九十三條的規定處理。
二、工程中途退場如何索賠
1、工程中途退場停工索賠，應該參照你們那里的建設工程造價依據進行賠償，但必須有監理簽過的停工；
2、因發包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和導致工期延誤的，發包人應賠償承包人損失即費用索賠，順延延誤的工期即工期索賠，費用索賠內容視不同的停工情況而定，一般可以包括期人工費；設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費幾個方面人工費，包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。設備費，可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。保函手續費，工程延期時，保函手續費相應增加。
3、停工索賠要看是誰的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索賠的，是業主原因造成的可以索賠，主要是人員、設備、場地租用等成本費本，但不能包含利潤，以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監理工程師確認，要保留好相關的資料和圖片供相關部門調查，停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不得超過28天，否則無效。
●關于工程退場清算的問題有哪些
●關于工程退場清算的問題及答案
●工程退場清算協議
●關于工程退場清算的問題匯總
●工程中途退場清算費用怎樣規定
●工程退場結算清單
●工程退場費怎么算
●關于工程退場清算的問題及答案
●工程退場申請內容怎樣寫
●工程退場協議怎么寫
●拆遷工程協議?拆遷施工協議怎么寫：今日在線房屋拆遷、征收法律咨詢
●承攬合同能起訴發包方嗎,工程承包合同糾紛:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
●南水北調工程占地補償款是什么制度怎么補償?南水北調征收土地怎么補償：今日在線房屋拆遷、征收法律咨詢
●南水北調工程占地補償款是什么制度怎么補償?南水北調征收需要國務院批準嗎：今日在線房屋拆遷、征收法律咨詢
●南水北調工程建設征地補償和移民安置暫行辦法?南水北調征收補償標準是怎樣的：今日在線房屋拆遷、征收法律咨詢
●未經發包方同意轉包工程的效力?未經發包方同意轉讓土地承包經營權是否有法律效力：今日在線房屋拆遷、征收法律咨詢
●政府工程賠款需要交企業所得稅嗎,政府賠償款要交所得稅嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
●巴音郭楞自治州在建工程信息,巴音郭楞州拆遷補償標準明細2024最新:今日拆遷說法百科
●上海工程糾紛案件律師：工程質保金的返還與保修期的關系,法律上對于工程質量保修金的返還期限是怎么說:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
●大棚建筑工程合同糾紛如何處理,大棚租賃合同違約如何處理:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
●掛靠人拿不到工程款，能起訴被掛靠單位要工程款嗎？,建筑工程掛靠犯法嗎，需:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
●總結工程造價實際工作中存在的問題，總結工程造價實際工作中存在的問題和不足:今日談征地拆遷話題
●最高法院：實際施工人借用資質簽定的施工合同是否一定無效？,借用資質簽訂的建設工程施工合同的效力:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
●建設工程質量問題追責制度是什么,建設工程質量問題追責制度是什么？:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
●民生工程20項是什么,20項民生工程是什么？:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
●案由規定建設工程施工合同糾紛應該怎么解決,建設工程施工合同糾紛案由規定:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
●鐵路工程征地拆遷是怎樣補償的,鐵路拆遷補償:今日在線拆遷法、征收法律咨詢
內容審核：苗佳律師
來源：中國法院網-關于工程退場清算的問題，
