一、英德市拆遷補(bǔ)償2015,訴訟文書｜民事答辯狀（建設(shè)工程施工合同糾紛）

作者：劉彩鳳律師，12年一線律師，專注民商事案例分析研究與事務(wù)分析。

B水泥公司訴A建設(shè)公司建設(shè)工程施工合同糾紛案

民事答辯狀（反訴）

案號：（20xx）粵xx民初xx號

答辯人（本訴原告，反訴被告）：A建設(shè)公司

法定代表人：

聯(lián)系地址：

被答辯人（本訴被告，反訴原告）：B水泥公司

法定代表人：

聯(lián)系地址：

答辯人A建設(shè)公司不同意被答辯人B水泥公司的全部反訴請求，懇請貴院駁回被答辯人B水泥公司的全部訴訟請求。

具體答辯意見如下：

一、A建設(shè)公司不存在B水泥公司所主張的未完成施工或施工質(zhì)量不合格的情形，且B水泥公司的主張均已經(jīng)過了本案《土木工程發(fā)包合同》約定的工程質(zhì)量保修期，因此，對于B水泥公司的第1項訴訟請求應(yīng)當(dāng)予以駁回。

本案石灰石破碎及輸送系統(tǒng)工程因B水泥公司未能解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)村征地補(bǔ)償問題，不得不將整個工程拆開為兩個分項工程施工，其中破碎平臺分項工程的施工時段為20xx年10月23日至20xx年5月12日；輸送廊道分項工程的施工時段為20xx年12月11日至20xx年1月29日與20xx年4月4日至20xx年10月25日，也即本案破碎平臺分項工程在20xx年5月12日完成竣工驗收，輸送廊道分項工程在20xx年10月25日竣工驗收。

竣工驗收時，B水泥公司并未向A建設(shè)公司提出任何異議，既未主張任一分項工程的施工未完成，也未主張任一分項工程的施工質(zhì)量不合格，且在20xx年10月26日至20xx年10月25日期間，B水泥公司也沒有向A建設(shè)公司提出過任何異議，因此，對于事后B水泥公司的主張，A建設(shè)公司不予確認(rèn)。

二、B水泥公司完全有可能與第三方公司惡意串連，虛高工程承包款，以此騙取高額賠償，且B水泥公司所主張賠償額根本無法在其提交的證據(jù)材料中逐一對應(yīng)，因此，原告的賠償請求并無證據(jù)可以證明。

再者，即使本案工程存在B水泥公司所主張的未完工程或質(zhì)量問題，也應(yīng)當(dāng)按照雙方簽訂的《土木工程發(fā)包合同》中的單價，計算減扣款，而不是隨意第三方的報價計算賠償款。

三、A建設(shè)公司承建本案工程不存在逾期情形，B水泥公司第2項訴訟請求所主張的工程逾期違約金沒有任何事實(shí)與法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。

本案工程分為破碎平臺分項工程、輸送廊道分項工程，對于破碎平臺分項工程，B水泥公司已經(jīng)確認(rèn)沒有逾期。

對于輸送廊道分項工程，實(shí)際施工期間分為20xx年12月11日-20xx年1月29日（共xx天，扣除20xx年12月11日-20xx年1月9日下雨，延誤工期xx天，實(shí)際施工天數(shù)為xx天）、及20xx年4月4日-20xx年10月25日（共xx天，扣除20xx年4月14日-20xx年5月7日下雨，延誤工期xx天；扣除20xx年5月7日-20xx年5月11日下雨，延誤工期xx天；扣除20xx年6月6日-20xx年6月8日下雨，延誤工期xx天；扣除20xx年6月12日-20xx年6月14日下雨，延誤工期xx天；扣除20xx年7月11日-20xx年7月14日村民阻工，延誤工期xx天；扣除20xx年8月2日-20xx年8月7日下雨，延誤工期xx天；扣除20xx年8月9日-20xx年8月20日下雨，延誤工期xx天；扣除20xx年8月xx、22、24、26、27日下雨，延誤工期xx天；扣除20xx年8月28、29、30、31日、9月1日下雨，延誤工期xx天；扣除20xx年9月xx日-20xx年9月xx日臺風(fēng)，延誤工xx天；扣除20xx年10月2日-20xx年10月8日英德市創(chuàng)衛(wèi)要求，延誤工期xx天，扣除合同外爆破施工，延誤工期xx天，實(shí)際施工天數(shù)為xx天），合計施工天數(shù)xx，少于合同約定的xx天，亦沒有逾期。

因此，本案工程不存在逾期情形，B水泥公司主張的工程逾期違約金沒有任何事實(shí)與法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。

四、B水泥公司自20xx年9月26日開始，便不再向A建設(shè)公司支付工程款，先后拖欠A建設(shè)公司應(yīng)付第八期工程進(jìn)度款xxx元、第九期工程進(jìn)度款xxx元，且至今未予支付，并拒絕對工程項目進(jìn)行竣工驗收，但又自20xx年3月左右開始投入使用，因此，本案即使存在工程逾期問題，因逾期產(chǎn)生的全部法律責(zé)任也應(yīng)當(dāng)由B水泥公司承擔(dān)，與A建設(shè)公司無關(guān)。

綜上，B水泥公司的訴訟請求沒有事實(shí)和法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以全部駁回，相關(guān)訴訟費(fèi)用由B水泥公司承擔(dān)。

反訴被告：A建設(shè)x公司

代理人：劉彩鳳律師

20xx年6月25日

二、建設(shè)工程施工合同糾紛答辯狀 -建設(shè)工程合同

法律分析：

（一）答辯人及其；（二）答辯意見；（三）答辯人簽名或蓋章；（四）時間。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國民法典》

第四百六十五條 依法成立的合同，受法律保護(hù)。依法成立的合同，僅對當(dāng)事人具有法律約束力，但是法律另有規(guī)定的除外。

第一百四十四條 無民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為無效。

第一百四十六條 行為人與相對人以虛假的意思表示實(shí)施的民事法律行為無效。以虛假的意思表示隱藏的民事法律行為的效力，依照有關(guān)法律規(guī)定處理。

第一百五十三條 違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的民事法律行為無效。但是，該強(qiáng)制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無效的除外。違背公序良俗的民事法律行為無效。

第一百五十四條 行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無效。

第五百零五條 當(dāng)事人超越經(jīng)營范圍訂立的合同的效力，應(yīng)當(dāng)依照本法第一編第六章第三節(jié)和本編的有關(guān)規(guī)定確定，不得僅以超越經(jīng)營范圍確認(rèn)合同無效。

《中華人民共和國民事訴訟法法》 第二十三條 因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

三、建設(shè)工程施工合同糾紛答辯狀

法律分析：（一）答辯人及其；（二）答辯意見；（三）答辯人簽名或蓋章；（四）時間。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》

第四百六十五條 依法成立的合同，受法律保護(hù)。依法成立的合同，僅對當(dāng)事人具有法律約束力，但是法律另有規(guī)定的除外。

第一百四十四條 無民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為無效。

第一百四十六條 行為人與相對人以虛假的意思表示實(shí)施的民事法律行為無效。以虛假的意思表示隱藏的民事法律行為的效力，依照有關(guān)法律規(guī)定處理。

第一百五十三條 違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的民事法律行為無效。但是，該強(qiáng)制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無效的除外。違背公序良俗的民事法律行為無效。

第一百五十四條 行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無效。

第五百零五條 當(dāng)事人超越經(jīng)營范圍訂立的合同的效力，應(yīng)當(dāng)依照本法第一編第六章第三節(jié)和本編的有關(guān)規(guī)定確定，不得僅以超越經(jīng)營范圍確認(rèn)合同無效。

《中華人民共和國民事訴訟法法》 第二十三條 因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

四、民事答辯狀(成功案例)

屬于無法生產(chǎn)類

答辯人：

名稱：_____　地址：____________　電話：____

法定代表人：姓名：________________　職務(wù)：____

委托代理人：姓名：_____　性別：______　年齡：____

民族：___　職務(wù)：____　工作單位：______

住址：________________　電話：____

答辯人因_______________一案，對上訴人________

不服_____人民法院__字第__號判決，提出答辯狀。

答辯的理由和根據(jù)：_________________________

此　致

_____人民法院

答辯人：_______(蓋章)

法定代表人：_____(簽章)

____年__月__日

法律依據(jù)：《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十五條

人民法院應(yīng)當(dāng)在立案之日起五日內(nèi)將起訴狀副本發(fā)送被告，被告應(yīng)當(dāng)在收到之日起十五日內(nèi)提出答辯狀。答辯狀應(yīng)當(dāng)記明被告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式；法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。人民法院應(yīng)當(dāng)在收到答辯狀之日起五日內(nèi)將答辯狀副本發(fā)送原告。 被告不提出答辯狀的，不影響人民法院審理。

五、建筑工程合同糾紛的訴訟狀包括哪些內(nèi)容

法律分析：建筑工程合同糾紛的訴訟狀應(yīng)載明以下內(nèi)容：

(一)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。

(二)被告的姓名、性別、工作單位、住所等信息，法人或者其他組織的名稱、住所等信息。

(三)訴訟請求和所根據(jù)的事實(shí)與理由。

(四)證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和住所。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十一條 起訴狀 起訴狀應(yīng)當(dāng)記明下列事項：

(一)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式(二)被告的姓名、性別、工作單位、住所等信息，法人或者其他組織的名稱、住所等信息(三)訴訟請求和所根據(jù)的事實(shí)與理由(四)證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和住所。

北京圣運(yùn)律師為您整理關(guān)于本文的法律熱搜話題

●英德市拆遷補(bǔ)償2015年

●英德市拆遷補(bǔ)償2015公告

●英德市拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)

●英德市拆遷補(bǔ)償2015標(biāo)準(zhǔn)

●英德市征收土地補(bǔ)償

●英德市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2019

●2020年英德市征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)

●英德土地征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)

●英德市舊城改造

●英德市舊政府改建

●建筑工程合同糾紛答辯狀

●建筑工程合同糾紛答辯狀

●建筑工程糾紛答辯狀

●建設(shè)工程合同糾紛上訴答辯

●施工單位民事答辯狀范本

●建筑糾紛起訴狀和答辯狀的寫法和注意事項

●建筑糾紛答辯狀

●建設(shè)工程答辯狀范文

●工程款糾紛答辯狀

●建筑工程答辯狀范本

北京圣運(yùn)律師事務(wù)所為您推薦與本文相關(guān)內(nèi)容閱讀

●英德市舊城區(qū)改造,英德市城市更新的概念:今日談城市更新百科

●英德市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2019,英德市拆遷補(bǔ)償不合理怎么維護(hù)自己利益:今日拆遷說法百科

●英德市城市更新項目包括什么內(nèi)容,英德市城市更新項目包括什么:今日談城市更新百科

●英德市拆遷咨詢電話是多少,英德市拆遷咨詢電話:今日拆遷說法百科

●英德市拆遷補(bǔ)償2015，土地違法行為的種類:今日拆遷補(bǔ)償法律在線咨詢

●印發(fā)英德市征地拆遷補(bǔ)償辦法，韶關(guān)市中級人民法院劉曙光:今日拆遷補(bǔ)償法律在線咨詢

●英德市舊城改造,英德市城市更新:今日談城市更新百科

●英德市農(nóng)村房屋拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)墾費(fèi)多少錢一畝:今日拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)更新

●英德市拆遷房繼承權(quán)最新規(guī)定公告,英德市拆遷房繼承權(quán)最新規(guī)定:今日拆遷說法百科

●英德市農(nóng)村房屋拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，英德市柏順自來水多少錢一方:今日房屋拆遷補(bǔ)償規(guī)定更新

●英德市拆遷官司律師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表,英德市拆遷官司律師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):今日拆遷說法百科

●英德市房屋拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，英德市柏順自來水多少錢一方:今日房屋拆遷補(bǔ)償規(guī)定更新

●英德市拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)2024最新公告,英德市拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)2024最新:今日拆遷說法百科

文章來源參考：【頭條】，英德市拆遷補(bǔ)償2015公告

本文到此結(jié)束，希望對您有所幫助，歡迎我們的本網(wǎng)站以便快速找到！

投稿：朱玲欣

內(nèi)容審核：侯承志律師